Договор подряда на переработку сырья. Договора оказания услуг по утилизации (приему) отходов производства и потребления Договор на оказание услуг по переработке леса
В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Объем заготавливаемой древесины: _________________________. Место заготавливания: ____________________________________.
Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: __________________________________. Другие условия: _________________________________________.
Задание заказчика подрядчику на переработку сырья и изготовление готовой продукции (приложение к договору подряда на переработку сырья)
Задание заказчика подрядчику на переработку сырья и изготовление готовой продукции (приложение к договору подряда на переработку сырья)
Скачать образец документа
ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА N _____
_____________ » ___»__________=»» ____=»» alt=»Договор о по переработки древесины образец»>
Образец договора поставки пиломатериалов
Документ точно определяет продавца и покупателя, а подробные характеристики, адрес и сроки поставки, цена продукции содержатся в отдельной части договора – спецификациях, которые стороны тоже согласовывают и подписывают. Ознакомьтесь с содержанием документа:
Настоящим Заказчик дает задание Подрядчику осуществить переработку предоставленного Заказчиком сырья и изготовить следующую готовую продукцию:
Объем сырья, необходимый для выполнения задания, с учетом технологического ___%-ого запаса составляет _________________.
Срок передачи сырья до «___»__________ ____ г.
Общее количество готовой продукции составляет ___________.
Срок исполнения задания: «___»__________ ____ г.
Получите бесплатную юридическую консультацию по телефону прямо сейчас:
Образец - Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья
Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке. 2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют: - наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья; - объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции; - порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки; Под партией поставляемого товара понимается _________________
Договор о по переработки древесины образец
Сырье перерабатывается в соответствии с переданной Подрядчику документацией. 1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежит Заказчику. 1.5. Срок действия настоящего договора - с «___»__________ ____ г.
по «__»__________ ____ г. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика. 1.6. Нормы расходования сырья установлены Сторонами в приложении N _____.
Договор о переработке отходов древесины
Информация о маркировке, предоставляемая в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней
Информация о наличии у соискателя лицензии технических средств для осуществления деятельности по переработке древесины
Утверждена постановлением Минлесхоза от 09.01.2006 N 1
- Информация о наличии у соискателя лицензии технических средств для осуществления деятельности по переработке.pdf (Adobe Reader)
Что еще скачать по теме «Лицензирование»: Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника.
От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
Договор об оКазании услуг по переработке древесины
Договор N ______
о переработке отходов древесины
г. _____________
___»__________ ____ г.
Именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать
услуги по переработке твердых и мягких отходов древесины (опилок, сучьев,
ветвей, коры, вершинок, обрезков) Заказчика в ____________________________,
(указать в какую форму
перерабатываются отходы древесины)
а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
1.2. Переработка партии отходов древесины осуществляется на основании предварительной заявки Заказчика, в которой указывается:
1.2.1. ___________________________________;
1.2.2. ___________________________________;
1.2.3. ___________________________________;
1.2.4. ___________________________________;
1.2.5. ___________________________________.
1.3. В течение _______ дней с момента получения заявки Исполнителем, Стороны осуществляют согласование сроков переработки партии отходов древесины.
1.4. Услуги по переработке отходов древесины оказываются силами Исполнителя, на его территории и оборудовании.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять у Заказчика отходы древесины по Акту приема-передачи.
2.1.2. Обеспечить надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения переработки отходов древесины.
2.1.3. По окончании оказания услуг по переработке отходов древесины представить Заказчику Акт оказанных услуг. Обязанность Исполнителя по оказанию услуг считается выполненной с момента подписания обеими Сторонами Акта оказанных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы отходов древесины и готовой продукции. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте услуги могут быть оказаны Исполнителем за отдельную плату согласно расценкам Исполнителя.
2.3.2..Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.3. Подписать Акт оказанных услуг в течение ____ дней с момента его получения либо представить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг по переработке отходов древесины.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.
3. Финансовые условия и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по переработке отходов древесины в _______________________ за 1 куб. м древесных отходов составляет сумму в размере ________ (_____________) рублей.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании выставляемого Исполнителем счета в течение _____ дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Порядок приема-передачи отходов древесины
4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Исполнителем партии отходов древесины оформляется двухсторонним Актом приема-передачи.
4.2. Передача партии отходов древесины осуществляется по адресу: ______________________.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по переработке отходов древесины Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
7.3. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, указанным в п. п. 2.2.2 и 2.4.3 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Подписи Сторон
Исполнитель: Заказчик:
___________»_______________» ___________»_________________________»
Юридический/почтовый адрес: Юридический/почтовый адрес:
ИНН/КПП ___________________ ИНН/КПП ______________________________
ОГРН ______________________ ОГРН _________________________________
Расчетный счет ____________ Расчетный счет _______________________
К/с _______________________ К/с __________________________________
БИК _______________________ БИК __________________________________
Телефон: __________________ Телефон: _____________________________
Факс: _____________________ Факс: ________________________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
___________________________ ______________________________________
_____________ _____________ _____________ ________________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.
Договор на переработку сырья круглый лес
Договор на оказание услуг по переработке
оплатить Подрядчику переработку сырья (материалов), возместить расходы по отгрузке готовой продукции и ее транспортировке; 2.1.3. предоставить Подрядчику разнарядки на отгрузку готовой продукции с указанием вида продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов, а также номера актов приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов); 2.1.4.
Договор подряда на переработку сырья
Форма задания Заказчика приведена в Приложении No.
1 к настоящему договору. Задания от имени Заказчика могут подписывать __________________.
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, - переработка _________________ в ___________________. 1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании.
Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику ____________________ в необходимом количестве.
Передача Заказчиком Подрядчику сырья и _____________ для упаковки результата работ осуществляется по акту. 1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежит Заказчику. 1.5. Срок действия настоящего договора: с «___»__________ ____ г.
Договор на оказание услуг по переработке леса
Срок ответа на претензию – 15 рабочих дней с даты ее получения, но не более 30 дней с даты ее отправки.
6.6. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством России. 7. Факт передачи Заказчиком и приема Исполнителем партии отходов древесины оформляется двухсторонним Актом приема-передачи. 4.2. Передача партии отходов древесины осуществляется по адресу: .
Скачать
Взыскание убытков не высвобождает сторону, нарушившую контракт, от выполнения обязанностей в.
Образец договора подряда на переработку, заключаемый между юридическими лицами. Договор о переработке отходов древесины. У нас вы можете скачать образец бланка Договор переработки на Образец нулевой.
Книга регистрации хранится в пункте приема и переработки древесины в течение трех лет с даты внесения последней записи об. Договор на продажу леса образец.
Акт переработки пиломатериалов
N 148 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления См. текст приложения в предыдущей редакции Приложение N 1Порядку ведения учета древесиныи представления отчетности о принятойи отгруженной древесине пунктами приемаи отгрузки древесины, юридическими лицамии индивидуальными предпринимателями,осуществляющими прием и отгрузкудревесины на территории Республики Бурятия(с изменениями от 12 декабря 2011 г.,2 апреля 2014 г.) Утверждаю Руководитель (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка) МП » » 201 г. Акт переработки древесины Мы, нижеподписавшиеся: составили настоящий акт о том, что за период с » » 201 г.
по » » 201 г. 1. Инфо Ознакомьтесь с содержанием документа: Настоящим Заказчик дает задание Подрядчику осуществить переработку предоставленного Заказчиком сырья и изготовить следующую готовую продукцию: Объем сырья, необходимый для выполнения задания, с учетом технологического %-ого запаса составляет.
Договор на переработку леса
Заказчик обязан: 3.2.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.8.5.
Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работ Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ.
Договор на переработку давальческого сырья
Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.
Среди особенностей договора на переработку давальческого сырья можно выделить:
- право владения на давальческое сырье на любом этапе переработки принадлежит заказчику, также оно является собственностью заказчика, если оно переработано в готовую продукцию;
- на протяжении действия всего договора, права собственности на переработанное давальческое сырье ни в коем случае не переходят к исполнителю.
Вся процедура переработки давальческого сырья в соответствии с договором выглядит следующим образом:
- подрядчик получает денежное вознаграждение от компании-заказчика за проделанную работу.
Договор на переработку леса
3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ и его указаний.
3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья.
Договор купли-продажи древесины
1.3. Характеристики реализуемой древесины: - породный состав: [вписать нужное] - объем: [значение] * - стоимость (в т. ч. НДС): [сумма] рублей 1.4. Общая цена настоящего договора составляет: [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение]. 1.5. Древесина передается по месту ее нахождения.
1.6. Местом нахождения древесины является: - лесной участок [вписать нужное] - лесничество [вписать нужное] - квартал [вписать нужное] - выдел [вписать нужное] 1.7.
На момент продажи древесина не продана, не заложена, свободна от любых прав третьих лиц и иных обременений.
Договор о переработке отходов древесины
Акт оказанных услуг по переработке отходов древесины
Характеристика существующих и проектируемых объектов по переработке древесины и иных лесных ресурсов на лесном участке
Акт сдачи-приемки заготовленной древесины (приложение к договору подряда на заготовку древесины)
Информация о маркировке древесины, предоставляемая в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней
Объемы заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины (приложение к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации)
Объемы заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки древесины (приложение к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации)
Образец перечня опасных отходов и виды работ в составе деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов (приложение к лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору)
Статья написана по материалам сайтов: obrazcidogovorov.ru, domzalog.ru, ruforma.info.
на переработку в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, – переработка в .
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.
1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.
1.5. Срок действия настоящего договора: с «»2020 года по «»2020 года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.
2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.
3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работы предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.
3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.
3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работы и его указаний.
3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.
3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы – немедленно заявить об этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту.
4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение дней со дня их обнаружения.
4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это сырье учитывается у Заказчика.
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.
6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают результат работы непригодной для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.5.
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.
8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.
8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более , каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик
Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик _________________
Заказчик _________________
Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на переработку давальческого сырья образец (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы : Договор на переработку давальческого сырья образец
К примеру, дружественные компании заключают договор на давальческую переработку сырья. Давальцами являются несколько компаний на "упрощенке", а единым переработчиком - компания с общим режимом налогообложения. Стоимость услуг по переработке минимальна. В итоге прибыль от реализации готовой продукции облагается единым налогом при применении упрощенной системы налогообложения. Основной недостаток этого способа - реализацию ведут компании на упрощенной системе. Значит, их партнеры не могут вычесть "входной" НДС.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
В связи с изложенным вряд ли можно согласиться с позицией М.И. Брагинского, что отношения по переработке давальческого сырья представляют собой смешанный договор, содержащий как элементы подряда, так и поставки. Если принять во внимание содержание прав и обязанностей - это будет или поставка, или подряд. Что касается толлинга (переработка сырья, предоставленного другой стороной, с тем чтобы оплата работы была произведена изготовленной продукцией), то в связи с тем, что технология переработки глинозема в алюминий уже отработана и заказчик просто лишен возможности давать какие-либо указания по переработке сырья, данные отношения являются поставкой. Квалификация толлинга как смешанного договора, содержащего элементы подряда и поставки, предложена рядом других авторов. Однако при этом не указывается, как же конкретно заказчик контролирует процесс переработки глинозема в алюминий. Кроме того, в рекомендованных образцах договора поставки товаров, изготавливаемых из давальческого сырья, нет положений, свидетельствующих о праве заказчика на контроль. По сути, это только договор поставки.
ДОГОВОР № ХХХ
ПОДРЯДА
ООО «ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице Генерального директора ХХХ, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ХХХ» , именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице Исполнительного директора ХХХ, действующего на основании доверенности № 2 от 01.01.2012 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , а по отдельности также «Сторона» , заключили настоящий договор подряда (далее - «Договор») о нижеследующем:
- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Продукция – готовая пищевая продукция (безалкогольные сильногазированные напитки), качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции.
1.2. Результат работы – Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей.
1.3. Упаковка - это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора – индивидуальная (тара), групповая, транспортная упаковка.
1.4. Тара – ПЭТ - бутылка объемом 1,5 л., дизайн (чертеж) которой разработан и представлен Заказчиком. Обладателем исключительных прав на дизайн (чертеж) индивидуальной формы тары (бутылки) и иные средства индивидуализации является Заказчик.
1.5. Этикетка (кольеретка) - это средство информации об упакованной пищевой продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к соответствующей упаковке. К этикеткам также относятся: нижняя круговая полипропиленовая этикетка, верхняя кольеретка бумажная (влаго/щелочно-стойкие). Обладателем исключительных прав на содержащиеся в этикетке средства индивидуализации является Заказчик.
1.6. Маркировка - нанесение на упаковку в автоматическом режиме все необходимой информации о Продукции, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Продукции при его приемке и последующей реализации потребителю.
1.7. Товаросопроводительные документы – товарные, транспортные накладные и счета (счета-фактуры), иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Договором.
1.8. Видимые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые можно обнаружить путем визуального осмотра Продукции без вскрытия групповой и/или транспортной тары (упаковки).
1.9. Скрытые недостатки Продукции – недостатки Продукции, которые обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.
1.10. Интеллектуальные права - исключительные права Заказчика на товарный знак (в том числе на этикетки, макеты, оригинал-макеты, эскизы, образцы-эталоны, верстки, фотографии, рисунки, файлы, цифровые и материальные носители и т.д., а также их композиционное оформление), на дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки, пресс-формы и ее дизайн (чертеж), на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а также личные неимущественные права и иные права Заказчика. Исполнитель не вправе каким бы то ни было образом, кроме указанного в Договоре, самостоятельно использовать или передавать третьим лицам интеллектуальные (исключительные) права Заказчика.
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется по отдельным заданиям Заказчика (далее – Заказам, Приложение № 1 к Договору) выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, согласно Технологическим инструкциям (Приложение № 2 к Договору) и рецептурам Заказчика (Приложение № 3 к Договору) , и в соответствии с нормативно-технической документацией, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором, и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2.2. Результатом работы Исполнителя является готовая пищевая продукция, качество которой должно соответствовать нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, и условиям настоящего Договора, право собственности на которую принадлежит Заказчику.
2.3. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик вправе предоставить собственное сырье и расходные материалы (далее – давальческое сырье) , а Исполнитель обязуется самостоятельно закупить (полностью и/или частично) недостающие виды сырья и расходных материалов (далее - Материалы) в соответствии с Приложением № 4 к Договору «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ», и утвержденной Заказчиком «Спецификацией закупаемых Материалов» (Приложение № 10 к Договору). Давальческое сырье и Материалы также вместе именуются Материалы.
2.4. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.4.1. Переработать Материалы и осуществить розлив напитка безалкогольного «ХХХ» (далее – «Продукция») в ассортименте (перечень и виды Продукции, наименование, вид индивидуальной и групповой упаковки, емкость и т.п.) и по ценам , указанным в «Ценовом и ассортиментном перечне» (Приложение № 5 к Договору) согласно Заказам и в соответствии с Технологическими инструкциями и рецептурами Заказчика. Розлив осуществляется только после проведения анализа и положительного результата в лаборатории Исполнителя. Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие аттестацию лаборатории Исполнителя. Контроль розлива осуществляется каждый час, результаты фиксируются в картах и журналах розлива.
2.4.2. Иметь в наличии необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, иную нормативно-техническую документацию, предусмотренную законодательством РФ.
2.4.3. Изготовить купажный сироп согласно Технологическим инструкциям и рецептурам Заказчика, осуществлять контроль правильности приготовления купажного сиропа путем приготовления контрольного напитка, регистрировать необходимые данные в купажной карте и карте розлива.
2.4.4. Осуществить маркировку готовой Продукции автоматически с указанием даты и времени розлива.
2.4.5. Произвести индивидуальную упаковку единицы Продукции согласно «Спецификации на упаковку» (Приложение № 6) и осуществить этикетирование Продукции в соответствии со «Спецификацией на этикетки» (Приложение № 7).
2.4.6. Осуществить индивидуальную, групповую, транспортную упаковку Продукции с целью сохранности Продукции во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика.
2.4.7. Произвести входной контроль Материалов, предоставленных Заказчиком согласно нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, для каждого вида Материалов.
2.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
2.5.1. Приложение № 1. «Заказ на производство» (образец).
2.5.2. Приложение № 2. «Технологическая инструкция».
2.5.3. Приложение № 3. «Рецептура Заказчика». К приложению № 3: 5 (пять) вложений по каждому виду Рецептуры.
2.5.4. Приложение № 4. «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ».
2.5.5. Приложение № 5. «Ценовой и ассортиментный перечень».
2.5.6. Приложение № 6. «Спецификация на упаковку».
2.5.7. Приложение № 7. «Спецификация на этикетки».
2.5.8. Приложение № 8. «Карточка Заказчика».
2.5.9. Приложение № 9. «Карточка Исполнителя».
2.5.10. Приложение № 10. «Спецификация закупаемых Материалов» (образец).
2.5.11. Приложение № 11. «Контроль сырья».
2.5.12. Приложение № 12. «Контроль процесса выполнения работ».
2.5.13. Приложение № 13. «Контроль готовой продукции».
2.5.14. Приложение № 14. «Спецификация на колпачок для ПЭТ-бутылки (однокомпонентный)».
2.5.15. Приложение № 15. «Допустимые нормы общих потерь при выполнении работ и передачи готовой продукции Заказчику».
2.5.16. Приложение № 16. «Нормы расходов сырья и материалов».
2.5.17. Приложение № 17. «Спецификация и дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки».
2.6. Вышеуказанные приложения также переданы Исполнителю в электронном формате посредством использования электронной связи путем направления соответствующего электронного сообщения (сообщений) на электронный адрес Исполнителя, указанный в карточке Исполнителя.
- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, давать ему указания по выполнению Заказа и требовать отчет о его выполнении.
3.1.2. С предварительным уведомлением Исполнителя за 72 (семьдесят два) часа осуществлять контроль качества Материалов, используемых и (или) закупаемых Исполнителем, их соответствие условиям настоящего Договора и требованиям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.3. Без предварительного уведомления и в любое время осуществлять контроль качества Продукции. Контроль качества Продукции осуществляется в лаборатории Заказчика или иной специализированной организации по выбору Заказчика.
3.1.4. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет его настолько медленно, что завершение его к установленному сроку становится явно невозможным, отказаться от Заказа или Договора и потребовать возмещения убытков.
3.1.5. Устранить выявленные недостатки своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, согласно условиям Договора.
3.2.2. Выполнить все работы лично в объеме и сроки, предусмотренные соответствующим Заказом, сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Договора и требованиям законодательства РФ.
3.2.3. Принять от Заказчика давальческое сырье и (или) самостоятельно закупить недостающие виды Материалов (полностью и/или частично) в соответствии с Приложением № 4.
3.2.4. Согласно нормативно-технической документации, предусмотренной Договором и законодательством, экономно и расчетливо расходовать предоставленное давальческое сырье и самостоятельно закупленные Материалы.
3.2.5. Представлять Заказчику отчет об использовании давальческого сырья, при его перерасходе составлять акт о его перерасходе; предоставлять Заказчику по его требованию отчет о количестве и качестве используемых (закупаемых) Материалов.
3.2.6. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, осуществить утилизацию безвозвратных отходов.
3.2.7. Оказывать всемерное содействие и помощь Заказчику при проведении аудита и контроле качества Продукции.
3.2.8. Осуществлять надлежащий мониторинг всего технологического цикла работ, начиная с Материалов и до завершения выполнения работ и передачи результата работы Заказчику.
3.2.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения давальческого сырья, переданного Заказчиком, результата работ до момента его передачи Заказчику.
3.2.10. В случае расторжения Договора Исполнитель обязан осуществить розлив Продукции под остаток давальческого сырья, предоставленного Заказчиком, и (или) возвратить остаток давальческого сырья, и (или) оплатить остаток давальческого сырья по согласованным Сторонами ценам.
3.2.11. Самостоятельно и за счет Заказчика осуществить сертификацию Продукции. Оплата производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При завершении работ согласно соответствующему Заказу принять выполненные Исполнителем работы.
3.3.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные Договором.
3.3.3. Представить Исполнителю на каждую партию давальческого сырья соответствующие документы о качестве и количестве.
3.3.4. Принять у Исполнителя возвратные Материалы выполненных работ в случае их наличия.
3.3.5. В случае недоброкачественности предоставленного давальческого сырья произвести его замену в разумный срок с момента получения уведомления Исполнителя.
3.3.6. Предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения работ технологическую документацию.
3.3.7. Оказывать содействие Исполнителю в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных Договором.
- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ПРИОБРЕТЕНИЯ) МАТЕРИАЛОВ
4.1. Для выполнения работ по Договору Заказчик вправе предоставить Исполнителю давальческое сырье (полностью или частично).
4.2. Давальческое сырье, переданное Заказчиком, предоставляется Исполнителю без перехода права собственности на него.
4.3. В случае передачи давальческого сырья Заказчик оформляет документ собственной формы или накладную на отпуск материалов по форме № М – 15 (утвержденную Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а) по своему выбору.
4.4. В случае отсутствия (непредоставления Заказчиком) давальческого сырья, необходимого для выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель самостоятельно закупает полностью или частично недостающие виды Материалов согласно Приложению № 4 к Договору «Перечень материалов и сырья, необходимых для выполнения работ» и утвержденной Заказчиком Спецификации.
4.5. За 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала выполнения работ согласно соответствующему Заказу Исполнитель направляет Заказчику на утверждение «Спецификацию закупаемых Материалов» (далее – Спецификация , образец Спецификации - Приложение № 10 к Договору) , содержащую все необходимые сведения о наименовании, количестве, ассортименте, стандартах качества, цене закупаемых им Материалов.
4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Спецификации Заказчик утверждает (или отклоняет) и направляет утвержденную им Спецификацию в адрес Исполнителя.
4.7. Заказчик вправе не утвердить (отклонить) Спецификацию (полностью или частично), переданную Исполнителем. В этом случае недостающие виды Материалов (давальческое сырье) предоставляются Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Исполнителю уведомления Заказчика об отклонении соответствующей Спецификации.
4.8. Уведомление об утверждении либо отклонении Спецификации осуществляется Заказчиком посредством проставления отметки «Утверждено» или «Отклонено» в соответствующей Спецификации.
4.9. В случае отсутствия уведомления об утверждении либо отклонении Спецификации в срок, указанный в п. 4.6 Договора, Спецификация считается утвержденной Заказчиком. В этом случае Исполнитель вправе приступить к выполнению работ.
4.10. Стороны договорились, что пресс-формы предоставляются Заказчиком за его счет. Предоставленные Заказчиком пресс-формы (чертежи пресс-форм) являются собственностью Заказчика. Исполнитель гарантирует правомерное использование пресс-форм только в рамках реализации настоящего Договора. При расторжении Договора Исполнитель обязан возвратить пресс-формы Заказчику.
- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
5.1. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные Договором, а Заказчик принимает результаты работ в соответствии с переданным им Заказом в количестве, ассортименте, сроки, согласованные сторонами в соответствующем Заказе и Договоре.
5.2. Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Исполнителя от выполнения Заказа является обоснованным только в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы или случаях, предусмотренных Договором.
5.3. Сдача и приёмка результата работы согласно соответствующему Заказу осуществляется в порядке, определенном Договором.
5.4. Заказчик за 30 (тридцать) календарных дней до даты сдачи и приемки результата работы, указанной в соответствующем Заказе, направляет Исполнителю соответствующий Заказ.
5.5. Заказ направляется Заказчиком в письменном виде посредством факсимильной (электронной) связи на адрес электронной почты, указанный в карточках Заказчика и Исполнителя.
5.6. В течение 3 (трех) календарных дней после отправки Заказа Исполнитель обязан в удостоверение его получения и в подтверждение исполнения всех его параметров (количество, ассортимент, качество, сроки исполнения Заказа, дата сдачи-приемки работ) подписать Заказ и отправить его по факсу или электронной почте Заказчику.
5.7. Реквизиты для отправки и приема Заказа, удостоверение его получения и подтверждение его исполнения, в том числе адреса, номера факсов и телефонов, адреса электронной почты, ответственные лица, уполномоченные Заказчиком на оформление и направление Заказа, ответственные лица, уполномоченные Исполнителем на удостоверение получения и подтверждения исполнения Заказа, решения текущих вопросов и вопросов взаимодействия указаны в Карточке Заказчика (Приложение № 8 к Договору) и Карточке Исполнителя (Приложение № 9 к Договору) соответственно.
5.8. В случае если Исполнитель не имеет возможности выполнить Заказ, он должен сообщить об этом в письменной форме (факс, электронная почта) Заказчику в течение 48 (сорока восьми) часов с момента отправки Заказа Заказчиком. При отсутствии подписанного Исполнителем Заказа в порядке, определенном ст.ст. 5.5, 5.6 и 5.7 Договора, а также уведомления Исполнителя о невозможности выполнения Заказа, параметры Заказа считаются подтвержденными Исполнителем.
5.9. Сроки выполнения работы (начальный и конечный) согласуются сторонами в соответствующем Заказе. Срок выполнения работ согласно соответствующему Заказу не может превышать 7 (семь) календарных дней.
5.10. В случае если срок выполнения работ, указанный Заказчиком в Заказе, превышает срок, предусмотренный п. 5. 9 Договора, Исполнитель руководствуется определенным в Заказе сроком.
5.11. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении работ и готовности Продукции к приемке (далее – выполнении работ ) посредством направления Заказчику письменного уведомления о выполнении работ по факсу или электронной почте.
5.12. Заказчик, получив уведомление Исполнителя о выполнении работ согласно соответствующему Заказу, обязан в течение 3 (трех) календарных дней посредством факса или электронной почты письменно подтвердить факт получения уведомления Исполнителя.
5.13. Минимальный Заказ составляет 200000 (двести тысяч) единиц Продукции (бутылок) всех видов в месяц. Количество минимального Заказа является общим для всего ассортиментного перечня, предусмотренного Договором.
5.14. Максимальный Заказ составляет 1000000 (один миллион) единиц Продукции (бутылок) всех видов в месяц. Количество максимального Заказа является общим для всего ассортиментного перечня, предусмотренного Договором.
5.15. Количество минимального (максимального заказа) может быть изменено соглашением сторон.
5.16. Стороны договорились, что в целях повышения оперативности допускается обмен документами о согласовании Заказа и утверждении Спецификации по факсу либо электронной почте. При таком способе обмена документами они признаются действительными и имеющими юридическую силу.
- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику условия для своевременной и правильной приемки выполненных работ путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, этикетирования, транспортировки, оформления товаросопроводительных документов на Продукцию.
6.2. Сдача и приёмка выполненных работ и готовой Продукции согласно соответствующему Заказу (далее – «Прием выполненных работ» ) осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подтверждения Заказчиком получения уведомления Исполнителя о выполнении работ.
6.3. Отгрузка Продукции (погрузка на автотранспортное средство) Заказчику осуществляется силами и средствами Исполнителя и за его счет.
6.4. Приём выполненных работ осуществляется на условиях ее самовывоза со склада Исполнителя в сроки, установленные в п. 6.2 Договора. Место нахождения склада Исполнителя указано в Приложении № 9 (Карточка Исполнителя).
6.5. Вывоз готовой Продукции производится силами Заказчика и за его счет.
6.6. В случае невозможности Заказчиком осуществить Прием выполненных работ в срок, предусмотренный п. 6.2 Договора, Исполнитель имеет право выставить Заказчику счет за хранение Продукции, исходя стоимости в размере 3,34 (трех) рублей 34 копеек, включая НДС, за 1 (одну) паллету Продукции за 1 (одни) сутки хранения.
6.7. В случае предоставления давальческого сырья Заказчиком Исполнитель обязан передать накладную на передачу готовой продукции по форме № МХ – 18 (утверждена Постановлением Росстата России от 09.08.1999 г. № 66) и иную товаросопроводительную документацию, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
6.8. Прием выполненных работ по количеству и ассортименту, а также Продукции, приемка которой осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству (в части видимых недостатков), производится Заказчиком в момент Приема выполненных работ.
6.9. Прием выполненных работ по количеству производится путем приемки по количеству, указанному Исполнителем в товаросопроводительных документах, без пересчета и перевеса.
6.10. Заказчик вправе осуществить Прием выполненных работ без проведения специальной проверки ее качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке и у нее отсутствуют видимые недостатки.
6.11. По завершении Приема выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику двусторонний Акт о приемке результатов работы (далее – Акт приема) .
6.12. Если при Приеме выполненных работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ требованиям Договора и (или) Заказу, Заказчик вправе отказаться от Приема выполненных работ, сделав соответствующую отметку в Акте приема и/или транспортной, и/или товарной накладной.
6.13. Момент Приема выполненных работ подтверждается соответствующей отметкой Заказчика в Акте приема с указанием даты и времени Приема выполненных работ.
6.14. С момента подписания Акта приема к Заказчику переходит право собственности на Продукцию, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.
6.15. С момента подписания Акта приема работа считается принятой Заказчиком по количеству, ассортименту, при этом Продукция, приемка которой осуществляется по тарным местам, считается принятой по количеству мест и качеству в части видимых недостатков.
6.16. В случае, когда Продукция передается Заказчику без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Заказчик вправе отказаться от Приема выполненных работ, сделав соответствующую отметку в Акте приема и/или транспортной, и/или в товарной накладной.
6.17. Заказчик вправе предъявить требования к Исполнителю, связанные с недостатками выполненных работ и Продукции, находящейся внутри тарного места (внутри упаковки или внутри размещенных на поддоне и обклеенных стрейч-пленкой), по количеству и/или ассортименту, и/или качеству (видимые недостатки), если недостатки обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.
6.18. Заказчик вправе предъявить требования к Исполнителю, связанные с недостатками выполненной работы по качеству (скрытые недостатки), если недостатки обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.
6.19. Если Заказчиком обнаружены недостатки выполненных работ, Заказчик обязан известить Исполнителя о данном факте и в присутствии его представителя составить акт, в котором должен быть указан характер выявленных недостатков. В случае неявки представителя Исполнителя в течение 5 (пяти) дней от даты направления Исполнителю извещения, указанный акт составляется Заказчиком самостоятельно и направляется Исполнителю, в частности, посредством электронной (факсимильной) связи. По требованию Исполнителя Заказчик обязан предоставить последнему акт в оригинале. В случае если Исполнитель в течение 7 (семи) дней от даты получения акта не заявит возражений, акт считается принятым Исполнителем. Составленный акт имеет полную юридическую силу и доказательственное значение в суде.
6.20. Исполнитель обязан правильно оформлять товаросопроводительные документы на каждую партию Продукции. Оформление товаросопроводительных документов на несколько партий не допускается. Количество Продукции, указанное в товаросопроводительных документах на каждую партию Продукции, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе.
6.21. Исполнитель обязан передать Заказчику в момент Приема выполненных работ все документы, необходимые для дальнейшей реализации Продукции, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.22. Исполнитель обязан дополнительно указывать в товаросопроводительных документах номер и дату Договора, номер и дату Заказа (сумма НДС обязательно выделяется отдельной строкой).
6.23. Отсутствие товаросопроводительных документов, Заказа и иных документов, указанных в Договоре, является основанием для отказа в Приеме выполненных работ.
6.24. Если при Приеме выполненных работ Заказчиком будет обнаружено несоответствие товаросопроводительных документов принимаемой Заказчиком Продукции, Заказчик вправе осуществить Прием выполненных работ. В этом случае Исполнитель обязан заменить товаросопроводительные документы в течение 2 (двух) календарных дней со дня Приема выполненных работ с несоответствующими документами.
6.25. В случае возникновения между Заказчиком и Покупателем разногласий о характере обнаруженных недостатков работ и Продукции заинтересованная сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе несет сторона, инициирующая экспертизу с последующим полным их возмещением за счёт стороны, виновной в указанных недостатках.
6.26. Представитель Заказчика при каждом Приеме выполненных работ и возвратах Продукции от Заказчика обязан иметь удостоверение личности и надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Приеме выполненных работ по количеству, цене и качеству Продукции и в подписании соответствующих документов от имени Заказчика. Сдача выполненных работ и передача Продукции третьим лицам не допускается.
6.27. Стороны определили, что представитель Исполнителя (работник Исполнителя), участвующий в Приеме выполненных работ и возврате Продукции, в любом случае имеет вышеуказанные полномочия от имени Исполнителя.
6.28. Прием выполненных работ осуществляется при условии обязательного размещения Исполнителем готовой Продукции на паллетах (поддонах), соответствующих европейским стандартам: длина - 120 см, ширина – 80 см, высота – 14,5 см с целыми составными частями (европаллеты). Европаллеты должны быть в исправном состоянии, не иметь дефектов, препятствующих использованию их по назначению. Высота Продукции, установленной на поддон, не может превышать 180 см от уровня пола, включая высоту поддона.
6.29. Для обеспечения безопасности и сохранности Продукции Исполнитель обязан упаковать Продукцию, размещенную на поддоне, со всех сторон стрейч-пленкой с нахлестом на поддон. Данная упаковка должна обеспечить не менее 3 (трех) последующих разгрузок (погрузок) и доставок Продукции третьим лицам без ущерба ее качеству.
6.30. В случае передачи Продукции на европаллетах, не отвечающих требованиям настоящего Договора, а также при недостоверности письменной информации на упаковках и этикетках Заказчик вправе отказаться от получения Продукции без штрафных санкций со стороны Исполнителя, либо Продукция может быть принята, но при возникновении у Заказчика дополнительных затрат по хранению и обработке данной партии Продукции, они должны быть возмещены Исполнителем.
СТРАНИЦА ДОСТУПНА В ПЛАТНОЙ ВЕРСИИ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны признают, что правообладателем всех интеллектуальных прав на содержащиеся в результатах работ (Продукции, давальческом сырье), в том числе на этикетках, макетах, оригинал-макетах, эскизах, образцах-эталонах, верстках и других материальных и цифровых носителях, на дизайн (чертеж) индивидуальной формы бутылки, пресс-формы и ее дизайн (чертеж), на иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, является Заказчик в полном объеме.
11.2. В случае самостоятельного неправомерного использования и (или) неправомерной передачи Исполнителем третьим лицам (неуполномоченным Заказчиком) Продукции (давальческого сырья), в том числе этикеток, макетов, оригинал-макетов, эскизов, образцов-эталонов, версток, рисунков, фотографий, других материальных и цифровых носителей, дизайна (чертежа) индивидуальной формы бутылки, пресс-формы и ее дизайна (чертежа), являющихся интеллектуальной собственностью Заказчика, Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и полностью возместить причиненные Заказчику убытки.
11.3. Стороны по настоящему Договору обязуются расценивать и использовать любую раскрываемую друг другу информацию, имеющую отношение к Договору и его исполнению, как конфиденциальную и составляющую коммерческую тайну и обязуются не предоставлять третьим лицам доступ к такой информации.
11.4. Любые положения Договора, относящиеся к нему документы, а также сведения о другой стороне, ставшие известными каждой из сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией.
11.5. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие секреты производства (коммерческую тайну) другой стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества.
11.6. Стороны гарантируют выполнение обязательств по настоящему разделу сотрудниками сторон или привлеченных ими третьих лиц.
11.7. Условия настоящего раздела вступают в силу с момента подписания Договора и действуют в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет, если это не оговорено отдельно при предоставлении информации, после прекращения всех обязательств, из него вытекающих.
- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, эпидемий, аварий на транспорте, объявленной или фактической войны, террористической деятельности, блокады, забастовки, актов государственных органов и действий властей, а также любых других непредвиденных обстоятельств, неподвластных разумному контролю сторон и прямо влияющих на возможность исполнения сторонами положений настоящего Договора.
12.2. Сторона, для которой становится невозможным исполнение обязательств по Договору, должна незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению ее обязательств. Несоблюдение условия об уведомлении лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание освобождения от ответственности.
12.3. В случае наступления одного из вышеуказанных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно сроку действия таких обстоятельств.
12.4. В случае если указанные обстоятельства продолжаются более 90 (девяносто) календарных дней, каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую сторону.
12.5. Документы, выданные Торгово-промышленной палатой или другим компетентным органом РФ, являются достаточным подтверждением наступления и длительности вышеуказанных обстоятельств.
- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться решить путем переговоров и подписания соответствующих документов, необходимых для урегулирования споров и разногласий. Претензия стороны, содержащая предмет спора или разногласия, должна быть направлена противоположной стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставлена с курьером, либо передана по электронной (факсимильной) связи.
13.2. Если иное не установлено Договором, срок рассмотрения претензии противоположной стороной составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии. При этом моментом получения претензии при ее отправлении по почте является дата, указанная на уведомлении о вручении, а при доставке с курьером – дата отметки представителя получившей стороны на расписке, свидетельствующей о получении претензии у курьера, при отправке по электронной почте – дата отправки.
13.3. Не урегулированные путем переговоров споры по исполнению Договора подлежат рассмотрению по выбору истца в Арбитражном суде по месту нахождения истца или Арбитражном суде г. Москвы.
- СРОК ДЕЙСТВИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «__» _________________ 20___ г. Если стороны за две недели до истечения срока действия Договора письменно не изъявят желания расторгнуть Договор, то настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при условии предварительного уведомления о расторжении не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Стороны договорились, что документы, в том числе: письма, уведомления, извещения, иная корреспонденция за подписью уполномоченного лица одной из сторон, переданные по электронной (факсимильной) связи, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между сторонами в суде. Данные и реквизиты для обмена документами, решения текущих вопросов и осуществления взаимодействия (ответственные сотрудники, почтовой адрес, адреса электронных почт, номер телефонов и факса, другие сведения) посредством электронной (факсимильной), почтовой связи указаны в карточках Заказчика и Исполнителя (Приложения 8,9) и настоящем Договоре.
15.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своего правового статуса, данных и реквизитов для обмена документами, осуществления взаимодействия, адресов, иных данных, указанных в Договоре и Приложениях 8,9, банковских и платёжных реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня вступления изменений в силу.
15.3. Информация об изменениях направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо посредством электронной связи в форме электронного документа в отсканированном виде, скрепленного подписью и печатью стороны. Убытки, возникшие по причине отсутствия точной информации, возмещает сторона, своевременно не сообщившая нужных сведений.
15.4. Стороны договорились, что настоящий Договор и приложения к нему могут быть заключены в письменной форме путем обмена документами в отсканированном виде, скрепленными печатью и подписью стороны, посредством электронной связи и направления электронного документа по адресам электронных почт, которые указаны в карточках Заказчика и Исполнителя.
15.5. При обмене документами посредством электронной связи каждая из сторон по требованию другой стороны обязана в течение 10 (десяти) дней передать оригинал документа на бумажном носителе, переданного по электронной связи (факсу), другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой (курьерской) связи или лично в руки представителю стороны под расписку.
15.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
Исполнитель: ООО «ХХХ» ул. ХХХХ, дом ХХХ ул. ХХХХ, ХХ ИНН ХХХХХХХХХ / КПП ХХХХХХХ р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХХ в БИК ХХХХХХХ ОКПО ХХХХХХ |
Заказчик: ООО «ХХХ» Юридический адрес: ХХХХХХХ, г. ХХХХ, ул. ХХХХ, дом ХХХ Почтовый адрес: ХХХХХХ, г. ХХХХ, ул. ХХХХ, ХХ Тел/факс: (ХХХХ) ХХ-ХХ-ХХ /ХХ-ХХ-ХХ ИНН ХХХХХХХХХ / КПП ХХХХХХХ р/с ХХХХХХХХХХХХХХХХХ в ЗАО "ХХХ" г. ХХХХХХХХ к/с ХХХХХХХХХХХХХХ БИК ХХХХХХХ ОКПО ХХХХХХ |
|
Генеральный директор ______________________/ХХХ/ |
Исполнительный директор ______________________/ХХХ/ |
г. _______________
«_____» _______________ 2016 г.
______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик-получатель », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Переработчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:- Поставщик-получатель обязуется своими силами и средствами поставлять Переработчику ______________________________, именуемый в дальнейшем «Сырье», а Переработчик принимать такое сырье с целью изготовления из него ______________________________, именуемый в дальнейшем «Продукция», и последующей передачи готовой продукции Поставщику-получателю для реализации.
- Количество, качество, ассортимент, сроки поставки и выборки сырья и продукции определяются Сторонами в ежемесячно составляемом Плане-графике поставок и выборки сырья и продукции, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. План-график может уточняться Сторонами по мере необходимости в установленном порядке.
- Поставщик-получатель и Переработчик обязуются указывать в документах, сопровождающих, соответственно, сырье и готовую продукцию, помимо данных, необходимых для товарно-транспортных накладных, также и результаты анализов качества скоропортящегося сырья и продукции либо ссылки на документы, удостоверяющие надлежащее их качество. В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного сырья и продукции, полученных, соответственно, Переработчиком и Поставщиком-получателем, с данными, содержащимися в товарно-транспортных накладных, Сторона, получившая такие данные, немедленно уведомляет другую Сторону об имеющихся расхождениях и составляет соответствующий акт. Сторона, поставившая сырье либо продукцию, по которой имеются расхождения по количеству и качеству, вправе потребовать проведения анализов качества и замеров в присутствии ее полномочных представителей, результаты которых будут считаться окончательными, о чем составляется двухсторонний акт.
- Оплата работ по изготовлению продукции из сырья Поставщика-получателя производится на основании ежемесячно согласуемых расценок ______________________________.
- В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Переработчика, Поставщик-получатель не выполнит своих обязательств по выборке готовой продукции в сроки, определенные в Плане-графике, Переработчик вправе реализовать невыбранную продукцию как свою собственную с оплатой использованного сырья не позднее __________ дней со дня реализации. Во всех иных случаях Переработчик не вправе самостоятельно реализовывать продукцию, изготовленную из сырья Поставщика-получателя.
- Стороны обязуются ежемесячно подводить итоги работ по настоящему договору, которые фиксируются в соответствующих протоколах.
- Расчеты за тару производятся в следующем порядке: ______________________________.
- 8. Ответственность Сторон:
- За недопоставку, поставку продукции ненадлежащего качества, просрочку оплаты и выборки изготовленной продукции Поставщик-получатель уплачивает штраф в размере __________% от стоимости недопоставленной, некачественной, невыбранной либо несвоевременно оплаченной продукции, но не более __________ рублей.
- За производство продукции ненадлежащего качества, за реализацию продукции, не подпадающей под действие п.5 настоящего договора, за просрочку оплаты сырья в случае самостоятельной реализации готовой продукции Переработчик уплачивает штраф в размере __________% от стоимости некачественной продукции, продукции, реализуемой самостоятельно в нарушение условий настоящего договора, стоимости поставленного Поставщиком-получателем сырья.
- Расчеты по штрафам производятся ежемесячно в соответствии с п.6 настоящего договора.
- Помимо штрафов Стороны обязуются возместить убытки, вызванные невыполнением либо ненадлежащим выполнением своих обязательств по настоящему договору.
- Споры, возникающие в связи с настоящим договором, будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством России.
- Договор вступает в силу с момента его подписания.
- Срок действия договора устанавливается с «_____» _______________2016 г. по «_____» _______________2016 г.
- Договор будет считаться продленным на следующий ____________________ срок в случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за ____________________ до истечения срока его действия не заявит о желании прекратить договорные обязательства.
- Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться положения действующего законодательства России.
- Договор составлен в __________ экземплярах.
